Saytsev
Daniel Zajcev
Birkenbergstraße 43
55595 Roxheim
§1 Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen Saytsev, Daniel Zajcev (nachfolgend „Auftragnehmer") und dem jeweiligen Auftraggeber (nachfolgend „Kunde") über die Erbringung von Webdesign-, Webentwicklungs- und IT-Dienstleistungen.
1.2 Abweichende Bedingungen des Kunden werden nur anerkannt, wenn der Auftragnehmer diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
1.3 Diese AGB gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne von §14 BGB.
§2 Vertragsgegenstand
2.1 Der Auftragnehmer erbringt Webdesign-, Webentwicklungs- und IT-Dienstleistungen. Der genaue Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot bzw. der Auftragsbestätigung.
2.2 Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen nach bestem Wissen und Gewährleistung nach dem aktuellen Stand der Technik.
§3 Vertragsschluss
3.1 Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
3.2 Ein Vertrag kommt zustande durch:
- schriftliche Annahme des Angebots (auch per E-Mail), oder
- elektronische Annahme über die bereitgestellte Vertragsplattform, oder
- ausdrückliche mündliche Beauftragung mit anschließender schriftlicher Bestätigung.
3.3 Die elektronische Annahme über die Vertragsplattform ist rechtlich bindend. Der Zeitpunkt der Annahme, die IP-Adresse sowie der angezeigte Vertragstext werden dokumentiert.
§4 Leistungsumfang und Mitwirkungspflichten des Kunden
4.1 Der Auftragnehmer erstellt die vereinbarten Leistungen auf Grundlage der vom Kunden bereitgestellten Inhalte (Texte, Bilder, Logos, Zugangsdaten etc.).
4.2 Der Kunde ist verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrags erforderlichen Materialien und Informationen rechtzeitig und in geeigneter Form bereitzustellen.
4.3 Verzögert sich die Leistungserbringung aufgrund fehlender oder verspäteter Zulieferung durch den Kunden, verschiebt sich der vereinbarte Liefertermin entsprechend.
4.4 Stellt der Kunde die benötigten Materialien nicht innerhalb von 30 Tagen nach Aufforderung bereit, behält sich der Auftragnehmer das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten. Bereits geleistete Zahlungen werden nicht erstattet, soweit der Auftragnehmer bereits Leistungen erbracht hat.
§5 Preise und Zahlung
5.1 Es gelten die im jeweiligen Angebot genannten Preise.
5.2 Gemäß §19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet. Die genannten Preise sind Endpreise.
5.3 Sofern im Angebot nicht anders vereinbart, gilt folgende Zahlungsregelung:
- 50% bei Auftragserteilung (Anzahlung)
- 50% bei Fertigstellung und Abnahme (Schlusszahlung)
5.4 Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu begleichen.
5.5 Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§288 Abs. 2 BGB) zu berechnen.
§6 Lieferzeiten und Fertigstellung
6.1 Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als solche vereinbart wurden.
6.2 Die übliche Bearbeitungszeit beträgt:
- Onepager / Starter-Paket: 2–3 Wochen nach Erhalt aller Materialien
- Business-Paket: 3–4 Wochen nach Erhalt aller Materialien
- Premium-Paket: 4–6 Wochen nach Erhalt aller Materialien
6.3 Die Bearbeitungszeit beginnt erst, wenn alle erforderlichen Materialien und Informationen vom Kunden vorliegen.
§7 Abnahme und Korrekturen
7.1 Der Auftragnehmer stellt dem Kunden einen Entwurf zur Prüfung bereit.
7.2 Der Kunde hat den Entwurf innerhalb von 7 Werktagen zu prüfen und etwaige Änderungswünsche mitzuteilen. Erfolgt keine Rückmeldung innerhalb dieser Frist, gilt der Entwurf als abgenommen.
7.3 Im Leistungsumfang ist eine (1) Korrekturschleife enthalten. Weitere Korrekturrunden werden nach Aufwand berechnet (Stundensatz: 60 EUR/Std., sofern im Angebot nicht anders ausgewiesen).
7.4 Änderungen, die über den ursprünglich vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen, gelten als Zusatzauftrag und werden gesondert berechnet.
§8 Servicepakete (wiederkehrende Leistungen)
8.1 Servicepakete (Hosting, Wartung, Support) werden monatlich im Voraus abgerechnet.
8.2 Es besteht keine Mindestlaufzeit. Der Vertrag ist jederzeit zum Monatsende kündbar; die Kündigung muss spätestens 14 Tage vor Monatsende zugehen.
8.3 Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, die monatlichen Preise mit einer Ankündigungsfrist von 4 Wochen anzupassen. Der Kunde hat in diesem Fall ein Sonderkündigungsrecht.
§9 Urheberrecht und Nutzungsrechte
9.1 Der Auftragnehmer räumt dem Kunden nach vollständiger Bezahlung ein einfaches, zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an den erstellten Werken für den vereinbarten Zweck ein.
9.2 Das Urheberrecht verbleibt beim Auftragnehmer.
9.3 Der Auftragnehmer ist berechtigt, die erstellten Arbeiten als Referenz in seinem Portfolio zu verwenden, sofern keine ausdrückliche gegenteilige Vereinbarung getroffen wurde.
9.4 Vom Kunden bereitgestellte Inhalte (Texte, Bilder, Logos) verbleiben im Eigentum des Kunden. Der Kunde versichert, dass er über die erforderlichen Rechte an den bereitgestellten Materialien verfügt.
9.5 Quellcode wird dem Kunden nach vollständiger Bezahlung zur Verfügung gestellt. Eine Weitergabe an Dritte ist nur mit Zustimmung des Auftragnehmers gestattet.
§10 Gewährleistung und Haftung
10.1 Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die erbrachten Leistungen den vereinbarten Anforderungen entsprechen.
10.2 Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Abnahme schriftlich mitzuteilen. Der Auftragnehmer wird angemeldete Mängel innerhalb einer angemessenen Frist kostenfrei beheben.
10.3 Die Haftung des Auftragnehmers ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, außer bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten).
10.4 Die Haftung ist der Höhe nach auf den jeweiligen Auftragswert begrenzt.
10.5 Der Auftragnehmer haftet nicht für:
- Inhalte, die vom Kunden bereitgestellt wurden
- Ausfälle durch den Hosting-Provider
- Schäden durch höhere Gewalt
- entgangenen Gewinn
§11 Datenschutz
11.1 Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten des Kunden ausschließlich zur Vertragsdurchführung und im Einklang mit der DSGVO.
11.2 Soweit der Auftragnehmer im Rahmen der Leistungserbringung Zugang zu personenbezogenen Daten Dritter erhält (z. B. bei der Erstellung von Kontaktformularen), wird bei Bedarf eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV) geschlossen.
§12 Vertraulichkeit
12.1 Beide Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen der Zusammenarbeit erlangten vertraulichen Informationen geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben.
12.2 Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des Vertrags fort.
§13 Kündigung und Rücktritt
13.1 Bei einmaligen Leistungen (Webseiten-Erstellung) kann der Kunde bis zur Fertigstellung des Entwurfs vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall sind die bis dahin erbrachten Leistungen sowie die Anzahlung zu vergüten.
13.2 Bei Servicepaketen gelten die Kündigungsfristen aus §8.2.
13.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Parteien unberührt.
§14 Schlussbestimmungen
14.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
14.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
14.3 Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.
14.4 Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Auftragnehmers.
Saytsev · Daniel Zajcev · 55595 Roxheim · Gemäß §19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.